缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目招标公告

缙**新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目招标公告

1.招标条件

本招标项目缙**新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目已备案，项目业主为****，资金来源为自筹，招标人为****，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：****缙**新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目。

2.2招标范围：本次招标设 1个标段（合同段），招标范围如下：缙**新区彩云路延伸工程下穿金温货线工程（铁路里程K85+724）范围内的主体框架结构、既有桥涵拆除、U型槽结构、路基工程、过轨管线主体保护结构工程等，以及施工期间的线路维养等图纸设计范围内部分。

2.3计划工期：300日历天，具体开工日期以监理签署的开工报告为准。

2.4质量要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）本次招标要求投标人具有独立法人资格，同时具备下列①、②项资质或组成联合体：①铁路工程施工总承包壹级及以上资质；②市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证（如为联合体双方都需要提供）；

（3）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A 类证书，企业分管安全生产副经理企业的任命书（如为联合体双方都需要提供）；

（4）本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：1）联合体所有成员数量不得超过2家；

2）联合体牵头人应具有铁路工程施工总承包壹级及以上资质；

3）其他：①联合体家数最多不能超过2家，联合体成员均应具有独立法人资格，****管理部门颁发的有效营业执照并具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力,且均具有本资质要求第2、3条要求；②联合体成员应当签订联合体投标协议。

（5）其他：/。

3.2 财务要求：/。

3.3 业绩要求：投标人自2019年1月1日至投标截止时间（以工程竣工验收证书上时间为准）至少承接过一个合同金额在1300万元及以上既有铁路营业线施工总承包业绩。

【业绩证明材料：①施工合同的原件扫描件②工程竣工验收证书的原件扫描件（工程竣工验收证书至少盖有四方主体（建设方、设计方、监理方、施工方）的公章）。 以上资料缺一不可，否则业绩不予认可。若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人（业主）出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可】。

3.4 信誉要求：

（1）在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中未被列入“严重失信主体名单”。

（2）投标人及拟派项目负责人自2021年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）查询结果为准，****法院判决书判决时间为准）。

（3）不存在“投标人须知”第 1.4.3 项及1.4.4项规定的情形。

（4）其他：/。

3.5 人员要求：

3.5.1 项目负责人：

（1）具有注册在投标人单位的铁路工程一级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称；

（2）具有有效期内的√公路水运/√建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；

（3）担任过自2019年1月1日至投标截止时间以工程竣工验收证书上时间为准）合同金额在1300万元及以上的既有铁路营业线施工总承包的项目负责人（或项目副经理或项目技术负责人）；

【业绩证明材料：①施工合同原件扫描件；②工程竣工验收证书原件扫描件（工程竣工验收证书至少盖有四方主体（建设方、设计方、监理方、施工方）的公章）。 以上资料缺一不可，否则业绩不予认可。若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人（业主）出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可】。

（4）投标截止日未在其他在建合同工程中任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。

（5）其他：具有铁路营业线施工安全培训合格证。

3.5.2 项目技术负责人：

（1）具有铁路工程或公路工程高级工程师技术职称；

（2）担任过/施工的项目技术负责人（或项目负责人或项目副经理，或工程总承包项目的施工负责人）；

（3）其他：具有铁路营业线施工安全培训合格证。

3.5.3 安全负责人：

（1）具有有效期内的√公路水运 / √建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）；

（2）其他：具有铁路营业线施工安全培训合格证和铁路工程或公路工程中级职称或建筑施工专业中级注册安全工程师及以上。

3.5.4 其他人员要求：/。

3.6 其他要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含投标人及法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理；

其他：/。

4.招标文件的获取

4.1潜在投标****集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：2024-08-30至2024-09-05。

4.3****集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，****集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指****集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）→《****集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《****集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字****集团****中心办理，联系人：郑先生，联系电话：（0571）****9655；技术服务****认证中心有限公司提供，客服电话：****206660转6转2。

4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2024-09-06 16:30。招标人将于2024-09-10前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间：2024-09-20 09:30。

5.3投标文件递交方式：

5.3.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密****集团电子招标采购管理系统。

5.3.2不要求递交纸质投标文件。

5.4电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。

5.5本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招投标公共服务平台(http://www.****.com/),****集团电子招标采购管理系统(https://cncico.****.com/),****集团有限公司(http://www.****.com/)上发布。

7.联系方式

招标人：****

地址：**市**区新桥街道金虹东街2号

联系人：诸女士

电话：0577-****8387

电子邮箱：

招标代理机构：****

地址：**市上**城星路59号东杭大厦11F

联系人：李先生、樊女士

电话：0571-****9587

电子邮箱：****@qq.com

招采中心：****集团****中心

地 址：**市**区城星路59号东杭大厦12楼

联 系 人：施女士

电 话：0571-****9655

电子邮件：****@qq.com

备注：标书获取、投标保证金****中心施女士；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标代理机构李先生、樊女士；系统操作异常，请联系系统维护。

2024-08-29