九江临港国际产业社区A6地块配电项目选取公告

1.招标条件

****社区A6地块配电项目已由相关部门批准实施，招标人为****，建设资金自筹资金。现对该项目的工程施工进行邀请选取的方式确定承包单位。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：**市**区**镇。

2.2 项目建设规模：本次招标主要内容包括****社区A6地块配电项目施工图纸、工程量清单及选取文件范围内的施工总承包，具体详见本项目施工图纸和工程量清单。

2.3 计划工期：40日历天。实际开工时间以监理发出的开工令为准，竣（交）工时间以各部分工程通过竣（交）工验收之日为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。承包人在施工期间必须配合发包人，如发包人有需要停工或开工，承包人必须执行。

2.4 招标控制价（最高投标限价）：****344.81（元）

2.5 本招标工程共分 1 个标段。具体以最终的施工图纸、工程量清单和有关资料为准。

2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，承诺达到合格验收质量等级标准。

2.8 安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的投标人须具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质，****能源局****委员会）或其派出机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级（或以上）电力设施许可证。

注：根据《****建设部****监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116 号）规定，投标人所具备的资质延续已经核准通过但未能取得新的有效期内的资质证书的，可提供原资质证书扫描件，且还应提供①****建设部官方网站的企业资质延续名单截图或扫描件以及②核准公告官方网站网址链接，证明企业资质延续核准通过，否则不予认可。

4.2.2 本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.4 投标人须按照《****改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.5 **省以外的投标人，须提供在**建设信息网（网址：www.****.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.6 对投标人拟派项目负责人的要求

4.6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（一级建造师须按《****办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求提供一级建造师注册证书电子证照，否则不予认可；**省二级建造师须按《广****中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》及《****中心关于启用新版“**省执业资格注册管理信息系统”的通知》要求提供新版二级建造师注册证书电子证照，否则不予认可），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。

4.6.2 省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.6.4 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机****管理部门出具的证明材料的扫描件为准。

4.6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

4.7 对投标人企业的信誉要求

4.7.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.7.2 目前没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民**国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

4.7.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重**全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民**国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重**全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目投标邀请书发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.7.4 ****人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。

4.7.5 根据《****改革局等8部门关于在公共**交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被**市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1 凡受邀请的投标者，可于2024年11月27日至投标截止时间前登录**区工程建设项目承包商选取系统下载招标文件、图纸等资料。网址：https://nhcet.****.cn/#/home。

5.2 招标文件一经在**区工程建设项目承包商选取系统发布，视作已发放给所有被邀请单位，各投标人应及时下载电子版招标文件（含图纸及清单等），若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

6.投标保证金

本项目 不收取投标保证金 。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间： 2024 年12月05日 09 时 30 分。

7.1.2 开标时间： 2024年12月05日 09 时 30 分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标人须在截止前将加密的投标文件通过**区工程建设项目承包商选取系统成功上传，开标地点：****交易中心****中心指定开标室（不见面开标6室（206-6）） （地址：**市**区桂城街道夏南路 58 号****中心大楼 2 层 ）。

注：（1）本次选取采用远程解密方式组织开标，投标人无需到场参加开标会。解密开始时间以开标现场招标人（或招标代理）在**区工程建设项目承包商选取系统本项目点击【开始解密】按钮的时间为准，投标人须在解密时间开始后 60 分钟内在**区工程建设项目承包商选取系统对本工程的电子投标文件完成解密工作。

（2）投标人应在本工程投标截止时间后密切关注**区工程建设项目承包商选取系统本项目远程解密界面信息，并按规定的时间和要求进行电子投标文件远程解密操作，因投标人自身原因导致电子投标文件在规定时间内未能成功解密的，视为无效投标。

（3）投标人采用远程解密方式解密电子投标文件的，视为默认开标结果。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时****交易中心****中心网--建设工程（非法定必须招标项目）栏目发布。

9.其他

9.1 递交投标文件的投标人少于 3 个的，招标人应当依法重新组织选取。

9.2 本次招标采用的是邀请选取。

9.3 本次招标采用的评定标办法是经评审的最低价法。

10.联系方式

工程量清单-****社区A6地块配电项目.zip

图纸-****社区A6地块配电项目.zip

选取文件-****社区A6地块配电项目.docx

选取文件-****社区A6地块配电项目.pdf