位置>千里马招标网> 招标中心> 2012年机电设备完善工程施工招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1.招标条件 以下简称本项目)已列入****年度实施计划,资金来源为****自筹,招标人为****。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标,实行资格后审。资格审查条件(最低要求)详见**交通网、**交通网(http://www.****.cn)、****中心网(http://www.****.com)。 2.项目概况与招标范围项目概况 2.1本项目位于G15**段,起于**青岭,止于**湖雾岭,桩号为K1632+708~K1674+741,全长约42.033公里。****收费站、**收费站、****收费站(主、副站)、大溪收费站,共4****收费站;马鬃岭隧道、黄土岭隧道、塘岭隧道和大溪岭隧道共4座隧道,其中,马鬃岭隧道南端设有变电所,黄土岭隧道两端各设有一个变电所,塘岭隧道南端设有变电所,大溪岭隧道在南端**、洞中、****管理所共设有4个变、配电所。 2.2本次招标范围为塘岭隧道照明改造工程、线路监控完善工程、收费站到监控室线缆改造工程、大溪岭隧道火灾报警系统改造工程、大溪岭隧道消防改造工程、大溪岭隧道紧急电话改造工程、增加门架式情报板等。 计划工期:100日历天,试运行期6个月,缺陷责任期12个月。 3.投标人资格要求本项目施工招标要求:投标人须具有独立法人资格、具备公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质;具有同类工程业绩;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和****公司,****公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对本标段投标,否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的 母公司 ,****公司可以同时对本标段投标,****公司的两个****公司不得同时对本标段投标,否则均按废标处理。 4.招标文件的获取凡有意参加投标者,请于2012年8月14日至8月20日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8:30~11:00和下午15:00~17:30(**时间,下同)携带下列资料: ①企业介绍信;②企业资质证书副本、营业执照副本、企业安全生产许可证副本;③工程建设项目投标报名表(可在下载);④报名经办人身份证;⑤新版交易证(蓝本)(临时交易证除外)(上述证件的原件及复印件,复印件上加盖单位****投标中心****开发区爱华路18号新**大厦四楼,联系电话:0576-****5773)报名并洽购招标文件。 未取得交易登记手册的投标申请人,应在购买招标文件****投标中心****开发区爱华路18号新**大厦四楼,建设工程交易处)承包单位交易档案登记手续,缴纳交易席位费,交易登记请登陆**市招标投标网。 4.2招标文件每套售价1000元,施工图纸每套1000元,售后不退。 5.投标文件的递交招标人不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会,如投标人需要可自行踏勘。 5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2012年9月7日9时30分整,投标人应于当日8时30分至9时30分将投标文件递****投标中心开标室三(地址:****开发区爱华路18号新**大厦4楼)。在投标文件递交截止时间同一时间和地点进行开标,投标人应派其法定代表人或被授权代理人携带有效身份证件出席。 5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 5.4投标人应按招标文件 投标人须知 第3.4.1款规定提交人民币贰拾万****银行汇票或电汇)。投标担保必须在投标截止期前由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户。投标担保确认单:****银行汇票或电汇的有****投标中心(建设工程交易处,联系电话:0576-****5135)领取投标担保确认单,并与投标文件同时向招标人递交。银行汇票或电汇回执单应由投标人从县、****银行开具,并保证其有效。招标人指定账户如下: 收款人全称:****中心 开户银行:****开发区支行 地 址:**市市府大道361#****报社对面) 帐 号:900********3903 6.发布公告的媒介本次招标公告同时在**交通网、**交通网(http://www.****.cn)、****中心网(www://tzztb.com)上发布。 7.联系方式招标人:**** 地 址:****开发区天和路95号 联系人:尹宗康 电 话:0576-****6971 传 真:0576-****6939 招标代理机构:**** 地 址:****开发区爱华路18号新**大厦16楼E座 网 址: 邮箱:****@163.com 联系人:陈文彪 王正良 电 话:0576-****0030 0576-****0067 传 真:0576-****0037
附录1 资格审查条件(资质最低要求)
2 资格审查条件(财务最低要求)
3 资格审查条件(业绩最低要求)
4 资格审查条件(信誉最低要求)
注:投标人有行贿犯罪行为的认定:以法院书面判决书及该判决书出具时间为准。
5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)
注:投标人拟委任的项目经理(及备选人)有行贿犯罪行为的认定:以法院判决书认定行为及该判决书出具时间为准。 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多临海市招标采购信息
- 岳麓大道东段地道工程施工招标公告
- 08月14日
- 公共租赁住房工程施工图及地质勘察招
- 08月14日
- 国际创意文化产业园污水管网工程施工
- 08月14日
- 场地平整工程施工招标变更公告
- 08月14日
- 停车场建设工程施工招标公告
- 08月14日
- 办公楼、生活楼工程施工招标公告
- 08月14日
- 林洞河农田防护工程施工中标公示
- 08月14日
- 宁徐路道路改建工程施工中标公示
- 08月14日
- 植物园东路(雁翔路-7号路)道路、
- 08月14日
- 浙东家居装饰市场零星工程施工招标公
- 08月14日
- 镇海老城机构养老改扩建一期装饰工程
- 08月14日
- 华联三市小区1号楼A座装修(临时)
- 08月14日
-
临海市建材网
临海市采购信息网
临海市政府公开信息
临海市公共资源交易网
临海市电力交易中心
临海市交易中心
临海市房产交易中心
临海市工程交易中心
临海市钢铁交易中心
临海市建设交易中心
临海市招投标交易中心
临海市政府交易中心
临海市造价信息网
临海市市政工程信息网
临海市水利工程信息网
临海市通信工程信息网
临海市医药招标网
临海市建筑招标网
临海市工程招标网
临海市建设招标网
临海市施工招标
临海市装饰工程招标
临海市建设工程网
临海市水利招标信息网
临海市电力招标网
临海市建委招投标网
临海市建筑管理网
临海市建设信息港
临海市教育招标网
临海市装修招标
临海市人力和社会保障局
临海市建设网
临海市总包工程
临海市政府工程招标
临海市工程施工招标
临海市工程公开项目
临海市工程采购信息
临海市招标投标采购平台
临海市省市工程建设网