****示范区团结闸除险加固工程施工招标公告

本招标项目 ****示范区团结闸除险加固工程 （项目名称）已批准建设，项目业主为**** ，建设资金来自 财政 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1招标范围：****示范区团结闸除险加固工程。

****示范区，根据原规划设计，团结闸及掘东涵闸工程等别为 II 等，主体结构建筑物级别为 2 级，次要建筑物 3 级，建设内容与规模如下：团结闸****示范区团结**，担负着**市东部 25 万亩农田排涝、排咸任务，为出海节制闸，工程规模：净宽 20.0m，3 孔，中孔净宽 8m，两边孔均为6.0m，中孔兼顾通航。闸顶高程 7.0m（国家八五高程基准，下同），闸底板高-1.5m，底板厚 1.2m，底板共分三块，底板纵向伸缩缝设在 1#孔和 3#孔中间，岸墙采用钢筋砼连拱空箱结构。闸门为平面钢闸门，中孔设上、下扉门。两边孔采用 QPQ2×125kN卷扬式启闭机，中孔采用 2×160KN 绳鼓启闭，电机功率为 13kW。边孔采用钢筋混凝土胸墙。闸上设有公**，宽 5.0m，钢筋砼平板结构，设计荷载汽-10 级。

上述工程造价约136万元。具体详见设计图纸、工程量清单。
2.2标段划分：本次施工招标为一个标段，标段划分如下：施****示范区团结闸除险加固工程。

2.3计划工期：

总工期为120日历天。计划开工日期：2021年12月；计划完工日期：2022年4月。具体开工日期以招标人通知为准。

2.4质量要求：合格等级。

3.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和以下资质：水利水电施工总承包叁级及以上施工资质；

3.2参加投标的本工程项目经理须具备水利水电工程贰级及以上建造师资质，并同时具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）。

3.3拟派建造师（本工程项目负责人）为投标单位正式成员：提供投标企业与拟派建造师（本工程项目负责人）双方签订的有效劳动合同书、近期（须提供社保机构出具的投标企业为其缴纳的2021年6月至2021年11月）社会保险缴费记录或有效证明；

3.4企业具备安全生产条件，并取得省、部级建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证；

3.5企业法定代表人（A类）、专职安全员（C类）须具备水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；

3.6投标人****水利厅评审为C级及以上（信用等级相关规定见：**水利网http://222.****.3:9101/OP/CreditGradeMng.aspx，未列入“2020年度**省水利工程建设从业单位履约考核信用等级及赋分值的公布”名录的从业单位，进入**市水利工程建设市场进行招投标活动，信用等级初定为B级。

3.7拟派项目负责人须无在建工程，或项目负责人有在建工程时，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目的投标，但必须在投标文件中主动说明并附相关证明材料。

（一）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。

****泵站机组启动、河道通水）验收。

（三）通过合同完工验收。

（四）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

（五）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

注：在建工程是指在正在施工和新承接的项目担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）。

3.8本次招标不接受联合体投标。

3.9本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同和履行合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及其法定代表人、拟派项目负责人未被纳入失信被执行人名单，具体按《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号文）执行；

（4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被列入严重不良行为记录，并在公示****水利厅公告为准，具体按《**省水利工程建设项目招标投标诚信管理暂行办法》执行）；

（5）企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级要求等应满足招标公告要求；

（6）投****集团****公司发生过诉讼、法律纠纷的，自****法院下发最终判决书后两年内，不得参与本项目的投标；

（7）资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查标准”。

4.1招标文件的获取：2021年12月17日 至2021年12月27日9时30分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“**CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指： **市公共**电子交易平台 ；

4.3招标文件每套售价 250 元，售后不退。

5.1 投标截止时间为 ： 2021 年 12 月 27 日 9 时 30 分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用 □综合评估法 □经评审的最低投标价法 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

本次招标公告同时在**建设工程招标网、 **市公共**交易网 上发布。

2021 年 12 月 17日

联系人

电话

联系人

电话

****示范区团结闸除险加固工程施工招标公告

本招标项目 ****示范区团结闸除险加固工程 （项目名称）已批准建设，项目业主为**** ，建设资金来自 财政 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1招标范围：****示范区团结闸除险加固工程。

****示范区，根据原规划设计，团结闸及掘东涵闸工程等别为 II 等，主体结构建筑物级别为 2 级，次要建筑物 3 级，建设内容与规模如下：团结闸****示范区团结**，担负着**市东部 25 万亩农田排涝、排咸任务，为出海节制闸，工程规模：净宽 20.0m，3 孔，中孔净宽 8m，两边孔均为6.0m，中孔兼顾通航。闸顶高程 7.0m（国家八五高程基准，下同），闸底板高-1.5m，底板厚 1.2m，底板共分三块，底板纵向伸缩缝设在 1#孔和 3#孔中间，岸墙采用钢筋砼连拱空箱结构。闸门为平面钢闸门，中孔设上、下扉门。两边孔采用 QPQ2×125kN卷扬式启闭机，中孔采用 2×160KN 绳鼓启闭，电机功率为 13kW。边孔采用钢筋混凝土胸墙。闸上设有公**，宽 5.0m，钢筋砼平板结构，设计荷载汽-10 级。

上述工程造价约136万元。具体详见设计图纸、工程量清单。
2.2标段划分：本次施工招标为一个标段，标段划分如下：施****示范区团结闸除险加固工程。

2.3计划工期：

总工期为120日历天。计划开工日期：2021年12月；计划完工日期：2022年4月。具体开工日期以招标人通知为准。

2.4质量要求：合格等级。

3.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和以下资质：水利水电施工总承包叁级及以上施工资质；

3.2参加投标的本工程项目经理须具备水利水电工程贰级及以上建造师资质，并同时具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）。

3.3拟派建造师（本工程项目负责人）为投标单位正式成员：提供投标企业与拟派建造师（本工程项目负责人）双方签订的有效劳动合同书、近期（须提供社保机构出具的投标企业为其缴纳的2021年6月至2021年11月）社会保险缴费记录或有效证明；

3.4企业具备安全生产条件，并取得省、部级建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证；

3.5企业法定代表人（A类）、专职安全员（C类）须具备水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；

3.6投标人****水利厅评审为C级及以上（信用等级相关规定见：**水利网http://222.****.3:9101/OP/CreditGradeMng.aspx，未列入“2020年度**省水利工程建设从业单位履约考核信用等级及赋分值的公布”名录的从业单位，进入**市水利工程建设市场进行招投标活动，信用等级初定为B级。

3.7拟派项目负责人须无在建工程，或项目负责人有在建工程时，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目的投标，但必须在投标文件中主动说明并附相关证明材料。

（一）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。

****泵站机组启动、河道通水）验收。

（三）通过合同完工验收。

（四）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

（五）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

注：在建工程是指在正在施工和新承接的项目担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）。

3.8本次招标不接受联合体投标。

3.9本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同和履行合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及其法定代表人、拟派项目负责人未被纳入失信被执行人名单，具体按《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号文）执行；

（4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被列入严重不良行为记录，并在公示****水利厅公告为准，具体按《**省水利工程建设项目招标投标诚信管理暂行办法》执行）；

（5）企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级要求等应满足招标公告要求；

（6）投****集团****公司发生过诉讼、法律纠纷的，自****法院下发最终判决书后两年内，不得参与本项目的投标；

（7）资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查标准”。

4.1招标文件的获取：2021年12月17日 至2021年12月27日9时30分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“**CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指： **市公共**电子交易平台 ；

4.3招标文件每套售价 250 元，售后不退。

5.1 投标截止时间为 ： 2021 年 12 月 27 日 9 时 30 分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用 □综合评估法 □经评审的最低投标价法 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

本次招标公告同时在**建设工程招标网、 **市公共**交易网 上发布。

2021 年 12 月 17日