一、发包编号：****

二、项目名称：国网安****公司漫水河供电所工程监理

三、项目实施地点：**县漫水河镇

四、项目实施主体（发包人）：****

五、项目实施主体（发包人）地址：**县**镇

六、项目类型：【 】工程类 【√】服务类 【 】货物类

七、发包方式：【 】竞争性谈判 【 】询价 【√】随机摇号 【 】直接发包

八、项目概况及投资规模：

1、项目概况：本项目发包范围为本工程施工全过程监理，工程内容包括土建及配套工程等。总造价约239.07万元（详见工程量清单）。监理方案由成交人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。

2、项目发包价：

发包价为：工程施工中标价的2%。

九、资金来源：自筹资金

十、计划工期：同施工工期

十一、承包人资质、资格要求：

1、根据相关文件规定，经发包人研究决定,参与本项目随机摇号的承包人应是****县政府投资限额以下工程勘察、设计、监理企业备选名单内的******公司、******公司、**恒信****公司三家企业，具有独立法人资格，具备建筑工程监理丙级（含）以上资质。

2、拟任项目总监理工程师资质要求为建筑工程专业国家级注册监理工程师。

3、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本县项目中确认为成交候选人。

4、承包人诚信要求：承包人、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人。****法院列入失信被执行人人名单或其他严重失信行为，且在公示有效期内的企业，不得参加本项目摇号。具体认定标准以从“信用中国”、“信用**”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询为准。发包公示后有相关异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用**”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、****机关的核实结果为依据。

5、承包项目班子成员不得是在编公务员和未经在****事业单位工作人员，现场查验的项目总监与响应性文件中拟定的项目总监应为同一人。

6、项目总监及项目班子组成员必须是本单位工作人员。承包人需提供所属社保机构出具的包括承包截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的项目总监的社保缴费清单等社保缴费证明原件（例：7月19日发包，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足发包要求的，其承包资格无效。

十二、发包范围：本项目发包范围为本工程施工全过程监理，工程内容包括土建及配套工程等。总造价约239.07万元（详见工程量清单）。监理方案由成交人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。

十三、包号数：1个

十四、公告发布时间：2022年3月10日

十五、公告发布媒介：

**市公共**交易电子服务系统（）

十六、项目发包时间及地点：

1、发包时间：2022年3月15日9时00分

2、发包地点：****交易中心第二开标厅

十七、发包文件获取及费用支付方式：网上免费下载（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）

十八、资格审查方式：资格后审

十九、评审办法：固定价摇号（“双随机”摇号）。采取随机摇号方式确定3名成交候选人（第一、第二、第三成交候选人），公示第一名。

二十、疫情防控要求：

根据**市新型冠状病毒****指挥部办公室《关于强化进出**人员管控等工作的通知》（六指办〔2021〕88号）、《关于开展健康码和新冠病毒疫苗接种记录双查验的通告》等文件要求，需对疫情防控事项部分内容进行调整，现将调整内容通知如下：

一、进场人数要求。每个投标人确定一名授权委托人进场参加，招标文件要求项目经理到场的由项目经理同时作为授权委托人参加，到场的项目经理无授权委托书的不得进场，并按未到场处理。投标人授权的项目经理即委托人员，不得属于新型冠状病毒肺炎确诊人员、疑似病例人员，不得属于最近14天（开标前14天）内在疫情中风险区、高风险区居住、或最近14天（开标前14天）内有中风险区、高风险区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史按规定需隔离医学观察人员。

二、现场核查要求。根据强化进出**人员管控要求，在重点场所实施健康码和新冠病毒疫苗接种记录双查验，****中心投标有关人员，需要全程佩戴口罩，****登记处主动扫“**码”“新冠病毒疫苗接种记录”及“防疫行程卡”，接受体温检测、出示防疫行程卡以及48小时内核酸检测阴性报告（投标人须提供）”，并保持社交距离。招标代理机构需在项目开标当天，****中心做好入口疫情防控检查工作。

“**码”和“防疫行程卡”为绿色人员，由登记人员测量体温，提供本人48小时内核酸检测阴性证明，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“**码”和“防疫行程卡”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加招投标活动。本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加招投标活动；无本人48小时内核酸检测证明的视为未响应疫情防控和招标文件要求，其投标将被予以拒绝。核酸检测证明不得弄虚作假，否则将比照招标文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送**等部门处理。

二十一、其他注意事项：

1、承包人应具有独立法人资格，响应性文件所报的项目班子组成人员必须是承包人本单位的人员。

2、本项目发包文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）均从**市公共**交易平台电子服务系统下载。

3、有意向参与本项目承包的承包人，应在承包截止时间前自行在**市公共**交易平台电子服务系统下载发包公告、补充公告、发包文件和澄清文件等资料。承包人应从**市公共**交易平台电子服务系统电子交易系统下载发包文件（如因交易平台系统调整无法展示判断的不适用此条要求），否则，发包人不予接收承包人响应性文件。承包人是否从电子交易系统下载发包文件由发包人在发包时通过开评标系统展示判断。

4、承包人自行在**市公共**交易平台电子服务系统注册用户名，填报企业基本信息、项目班子成员信息、企业业绩、企业获奖等相关信息。承包人自行更新、自行维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完 整性由承包人负责。

**市公共**交易平台电子服务系统承包人注册联系电话0564-****928。

5、承包人在下载发包文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与软件技术支持联系，电话：400-****-0000。在咨询过程中不得透露承包人自身信息。

6、现场踏勘：承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便承包人获取有关编制监理实施方案和签署工程建设监理合同所涉及施工现场的一切资料。承包企业在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。

7、承包答疑：承包人若对本项目承包有任何疑问，承包截止时间2日前应以书面方式向发包人或****提出，疑问回复在承包截止时间1日前统一在网上予以回复。

8、各承包人在承包前必须按照本发包公告规定时间承包，否则承包无效。

9、各承包人须在本发包公告规定的发包时间前，由承包人授权委托人携带①法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证原件；②项目总监证书（项目总监证书原件或复印件加盖公章）；③项目总监的社保缴费清单等社保缴费证明（原件或复印件加盖承包人公章）到达本发包公告指定发包地点，签字确认。现场接受承包资格审查，并按时参加发包会（资格审核结束前未能提供上述证件者，取消其摇号资格），否则，承包无效。为保证有效竞争，充分保障随机性，若经资格审查合格的承包人不足三家，则本次发包自行终止，发包人确认发包失败后，对项目另行组织发包。

10、合同方式：固定单价，如有变更，变更严格按照相关文件执行，否则变更部分工程不列入工程决算。

11、联系方式：

发包人:****

联系人：项先生

联系电话：0564-****623

地址：**县**镇

代理机构：****

联系人：鲍先生

联系电话：180****9621

地址：****中心南路14号

备注：本项目发包文件由发包人负责解释。本项目发包过程中，任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。

****

****

2022年3月10日

附件：