位置>千里马招标网>
招标中心>
国家电投集团内蒙古能源有限公司2022年第四十二批集中招标公告(二)
国家电投集团内蒙古能源有限公司2022年第四十二批集中招标公告(二)
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
×
****2022年第四十二批集中招标公告(二)招标公告编号:********、********公司受招标人委托,对下述标段项目进行公开招标。1.招标条件招标人:****招标代理机构:****、********公司项目业主:详见招标范围立项情况:已立项项目资金来源:自筹项目已具备招标条件,现进行公开招标。2.项目概况与招标范围项目地点:**项目整体进度:见招标范围3.招标范围序号招标编号标段名称项目单位招标范围工期/服务时间/交货期要求文件价格(元)01****-01D42-2****公司****公司)羽绒服****公司羽绒服男款3422件、羽绒服女款401件合同签订生效后60日内到货。100002****-02D42-3****公司物业委托****公司****工业园区**霍煤****公司厂区、霍林****电厂公寓、****电厂家属楼(第3栋和第1栋一楼)、南区公寓(共3栋)和周转房物业委托服务【详见技术(服务)标准和要求】服务期限:730日历天100003****-03D42-4****公司****公司物业委托****公司****公司**市扎鲁****经济开发区**霍煤****公司****公司物业委托服务、铁路专用线环境清理维护服务【详见技术(服务)标准和要求】服务期限:730日历天100004****-D42-5****公司****公司****公司****公司①分****停车场主要内容:铺设沥青砼路面面积9049.6㎡,彩色透水砼人行道面积776.3㎡,停车位划热熔线总长2673m,维修排水沟92米,总工期:120日历天。注:具体开工时间以发包人或监理1000
****、****公司****公司招标公告2 序号招标编号标段名称项目单位招标范围工期/服务时间/交货期要求文件价格(元)04分厂、****停车场及东南侧道路维修制作安装LED路灯28盏。具体详见第六章施工方案。②分公****停车场主要内容:铺设沥青砼路面面积8969.5㎡,铺设彩色透水砼人行道面积559.5㎡,停车位划热熔线总长2464m,制作安装LED路灯14盏。具体详见第六章施工方案。③分公司东南侧道路维修主要内容:铺设沥青罩面道路面积5270㎡,**砂石道路面积2029㎡,填土土方量48500m3,**1.5米高钢管护栏320m,原有混凝土道路破损部位修补面积488㎡,**护坡面积7150㎡,门卫动照外网及附属设备,详见招标文件施工图纸附件。人发出的开工通知中载明的开工日期。05****-05D42-6****公司炉渣****公司销售3000吨炉渣(阳极组装分厂中频炉扒渣、拆炉、抛丸清理时产生),实际销售数量以业主单位检斤单数量为准。炉渣无包装物,业主单位负责装车、中标单位负责运输。合同生效后,业主单位通知出货时间后5日内,中标单位合理安排运输车辆及时运出。100006****-06D42-7****公司****公司炭素系统环境影响后评价****公司****公司根据《建设项目环境影响后评价管理办法》要求,编制炭素系统环境影响后评价报告,取得专家评审意见以及环保主管部门备案文件。服务期限:合同签订后1年(365日历天)。100007****-07D42-8****公司油水混合物等危险废物处置****公司2022年委托合规处置危险废物:油水混合物300吨、废电捕焦油1000吨、废弃化学品(毒害类)1.5吨、**废物9吨。合同签订生效后,至合同条款履约完毕。100008****-08D42-9****公司废除尘器布袋****公司委托合规处置电解烟气干法净化系统、炭素焙烧净化系统更换产生350吨废除尘器布袋。合同签订生效后,至合同条款履约完毕。100009****-09D42-10****公司300kA、350kA系列新增电解车间天然气****公司1.主要施工内容:在电解车间厂房外侧架空铺设φ159*4.5天然气主管路(距离地面约10米,已施工图纸为准),主要安装在300KA电解车间A、D轴线和350KA电解车间E、H轴线外侧,沿电解车间长度方向布置天然气管道,每5台电解槽设置一个燃气节点,每个燃气节点设阀门;300KA每个厂房共计30个用气点,350KA每个厂房共计27个用气点;管路埋地部分管道做防腐处理;挖槽坑土方为一、二类土;围墙基础:长度28m采用MU20页岩实心砖M10水泥砂浆砌筑,做法详见图集15J001的109页编号2等;以上施工内容,具体详见招标文件施工图纸附件。2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。300kA、350kA系列新增电解车间天然气管路计划工期:150日历天注:具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。因本工程点多面广,需承包人多点作业同时施工,施工期间,如发包人原因造成1000
****、****公司****公司招标公告3 序号招标编号标段名称项目单位招标范围工期/服务时间/交货期要求文件价格(元)在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况,本工程由投标人****管理部门办理告知、以及与特种设备检验机构申请安装监督检验、以****检测所需要所有费用,故需投标人综合考虑各种措施和费用,同时对照图纸和施工方案认真核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出。2.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。3.当天产生的垃圾立即清理,****垃圾场,公司运距30公里。建筑垃圾与固废物分类装运。4.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证,特种作业人员持特种作业操作证。的工期延误,或冬歇期(冬歇期预计12月1日至次年3月31日,根据天气情况确定),不计入总工期内。10****-10D42-11****公司****公司原料库天车轨道检修平台****公司****公司1.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况,故需投标人综合考虑各种措施和费用,同时对照图纸和施工方案认真核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出,招标人经核定后予以澄清,否则视同确认。2.发包人不提供现场临建场地。3.本项目中标后,签订1个合同。故投标人投标时需设置1套组织机构。(即项目负责人1名,安全员1名,其他管理人员,根据项目需要,发包人或监理人通知承包人配备相关专业人员。)投标人必须保证施工能力、所需设备及人员满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真考虑拟投入本工程的项目管理人员,一旦投标人中标,除不可抗因素外,否则不予更换项目管理人员。4.投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合(安全)措施。5.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。6.当天产生的垃圾立即清理,****垃圾场,分公司运距35公里。建筑垃圾与固废物分类装运。7.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证,特种作业人员持特种作业操作证。计划工期:120日历天100011****-11D42-12****公司四净化除尘器出口阀检修****公司1.净化分厂四净化在除尘器出口阀增加12个检修平台,保证作业人员安全。2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和计划工期:180日历天注:具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工1000
****、****公司****公司招标公告4 序号招标编号标段名称项目单位招标范围工期/服务时间/交货期要求文件价格(元)维修施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况,故需投标人综合考虑各种措施和费用,同时对照图纸和施工方案认真核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出,招标人经核定后予以澄清,否则视同确认。日期。因本工程点多面广,需承包人多点作业同时施工,施工期间,如发包人原因造成的工期延误,或冬歇期(冬歇期预计12月1日至次年3月31日,根据天气情况确定),不计入总工期内。12****-12D42-13****公司****公司400kA系列新增电解车间天然气****公司****公司1.主要施工内容:在电解车间厂房外侧架空铺设φ159*4.5天然气主管道(距离地面约8-10米,已施工图纸为准),主要安装在400KA电解车间A、D轴线外侧,沿电解车间长度方向布置天然气管道,每5台电解槽设置一个燃气节点,每个燃气节点设阀门;400KA每个厂房共计36个用气点;管路埋地部分管道做防腐处理等;2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况,本工程由投标人****管理部门办理告知、以及与特种设备检验机构申请安装监督检验、以****检测所需要所有费用,故需投标人综合考虑各种措施和费用,同时对照图纸和施工方案认真核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出。3.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。4.当天产生的垃圾立即清理,****垃圾场,分公司运距35公里。建筑垃圾与固废物分类装运。5.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证,特种作业人员持特种作业操作证。计划工期:150日历天注:具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。因本工程点多面广,需承包人多点作业同时施工,施工期间,如发包人原因造成的工期延误,或冬歇期(冬歇期预计12月1日至次年3月31日,根据天气情况确定),不计入总工期内。100013****-13D42-14****公司****公司阳极天车轨道****公司****公司(1)浇筑区天车轨道及小车轨道维修;(2)导杆放置区天车轨道及小车轨道维修;(3)残极破碎车间天车轨道及小车轨道维修。合同签订生效后,150天内维修完成(90天内本项目所需备件及材料到达现场并完成开工手续办理,现场维修工期60天),遇特殊情况经招标方同意后,工期顺延。1000
****、****公司****公司招标公告5 序号招标编号标段名称项目单位招标范围工期/服务时间/交货期要求文件价格(元)14****-14D42-15****公司****公司)消防设施检测****公司**霍煤****公司****公司)消防设施检测及电气消防检测等服务期限:合同签订生效后服务期为2年;合同签订生效后,分两年执行,每年接甲方通知后,30天内检测材料到厂并办理完开工手续,入厂后30天内检测完成并出具初检意见,待招标方整改结束,再次检测,直到检测合格;如遇特殊情况,经招标方批准工期顺延。100015****-15D42-16****公司****公司)消防安全评估****公司对**霍煤****公司****公司)消防安全现状进行评估。服务期限:合同签订生效后服务期为2年。合同签订生效后,分两年执行,每年接甲方通知后,30天内到厂并办理完开工手续,入厂后30天内初评完成并出具初评意见,待招标方整改结束,再次进行复评,直到合格;如遇特殊情况,经招标方批准工期顺延。100016****-16D42-17****公司****公司)排水系统计量等4项****公司****公司①砌筑水计量检查井,更换原有波纹管为钢丝骨架PE复合管;②分公司管道拆除更换维修,检查井维修;③分公司主控楼排管暖气管路维修;④阳极分厂供暖设施进行维修。2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况,故需投标人综合考虑各种措施和费用,同时对照图纸和施工方案认真核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出,招标人经核定后予以澄清,否则视同确认。(1)供热系统维修、排水系统计量维修计划工期:120日历天(2)分公司厂区管路、井盖维修、分公司动力分厂暖气维修计划工期:120日历天注:具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。100017****-17D42-18****公司****公司)环保在线监测及“三****公司****公司(1)霍煤****公司环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务范围1)电解烟气干法净化系统8套CEMS设备(型号SCS-900C)、8套氟化氢在线监测设备(型号RB110)。2)示范工程入口8套氟化氢在线监测设备(型号LGA-服务期限:730日历天1000
****、****公司****公司招标公告6 序号招标编号标段名称项目单位招标范围工期/服务时间/交货期要求文件价格(元)体”设施运行维护外委服务4100)、4套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B),示范工程出口2套氟化氢在线监测设备(型号LGA-4100)、2套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B)。3)10个CEMS小间来电自启动空调运维工作,确保空调稳定运行。4)净化及电解工况、视频监控系统组成:采集上传8套干法净化系统工况数据,及24套电解多功能天车视频监控系统数据。5)示范工程工况、视频监控系统组成:采集上传2套脱硫治理设施(1#、2#吸收塔)工况数据,及8套视频监控系统数据(4套采样平台视频监控,2套CEMS小间视频监控,2套高空烟囱视频监控)。(2****公司环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务范围1)电解烟气净化系统3台CMES在线监测设备(型号SCS-900C) 、3台 氟 化 氢 在 线 监 测 设 备 ( 型 号RB110)。2)示范工程入口3套氟化氢在线监测设备(型号LGA-4100)、2套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B),示范工程出口2套氟化氢在线监测设备(型号LGA-4100)、2套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B)。3)炭素分厂2台CMES在线监测设备(型号SCS-900C)、2台氟化氢在线监测设备(型号LAS-RB110-HF)、2套氮氧化物监测设备(型号ULTRAMAT23)。4)7个CEMS小间来电自启动空调运维工作,确保空调稳定运行。5)净化及电解工况、视频监控系统组成:采集上传3套干法净化系统工况数据,及14套电解多功能天车视频监控系统数据。6)示范工程工况、视频监控系统组成:采集上传2套脱硫染物治理设施(1#、2#吸收塔)工况数据,及8套视频监控系统数据(4套采样平台视频监控,2套CEMS小间视频监控,2套高空烟囱视频监控)。7)炭素分厂工况、视频监控系统组成:工况监控设施范围:采集上传14套煅烧布袋除尘系统,2套焙烧烟气净化布袋除尘系统、2套旋风除尘系统、2套电捕焦油系统,8套成型布袋除尘系统、1套电捕焦油器的工况数据。视频监控范围:煅烧烟囱1个、焙烧烟囱2个、焙烧净烟气平台、焙烧CEMS小间视频监控。(3)霍煤****公司****公司)环保在线监测及“三位一体”设施运行维护
****、****公司****公司招标公告8 序号招标编号标段名称资格要求③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有物业管理(或服务)业绩2个及以上(单项业绩每年不低于200万元,提供合同原件的扫描件、联系人及电话;提供连续两个月及以上的发票扫描件,招标公告发布当天及以后的发票无效);2)项目负责人1人:提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址:https://www.****.cn);应为投标单位正式员工,提供近6个月内的社保证明材料;目前****公司及分公司正在履约的项目中担任项目负责人,正在履约的**霍煤****公司****公司及公寓)物业服务项目除外;不得授权担任****本批集中****公司及分公司其他标段的项目负责人;3)专职安全员1人:提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址:https://www.****.cn);专职安全员应为投标单位正式员工,提供近6个月内的社保证明材料;目前****公司及分公司正在履约的项目中担任专职安全员,正在履约的**霍煤****公司****公司及公寓)物业服务项目除外;不得授权担任****本批集中****公司及分公司其他标段的专职安全员;4)绿化负责人1人:提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备查。绿化负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月内的社保证明材料。03****-03D42-4****公司****公司物业委托服务(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有物业管理(或服务)业绩2个及以上(单项业绩每年不低于200万元,提供合同原件的扫描件、联系人及电话;提供连续两个月及以上的发票扫描件,招标公告发布当天及以后的发票无效);2)项目负责人1人:提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址:https://www.****.cn);项目负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月内的社保证明材料;目前****公司及分公司正在履约的项目中
****、****公司****公司招标公告9 序号招标编号标段名称资格要求担任项目负责人,正在履约的**霍煤****公司****公司及公寓)物业服务项目除外;不得授权担任****本批集中****公司及分公司其他标段的项目负责人;3)专职安全员1人:提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址:https://www.****.cn);专职安全员应为投标单位正式员工,提供近6个月内的社保证明材料;目前****公司及分公司正在履约的项目中担任专职安全员,正在履约的**霍煤****公司****公司及公寓)物业服务项目除外;不得授权担任****本批集中****公司及分公司其他标段的专职安全员;4)绿化负责人1人:提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备查。绿化负责人应为投标单位正式员工,提供近6个月内的社保证明材料。04****-04D42-5****公司****公司铸造分厂、****停车场及东南侧道路维修(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)具有完善的质量管理体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书,提供证书扫描件或复印件(http://cx.****.cn/**认证认可信息公共服务平台可查);5)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;7)近36个月内不存在骗取中标的情形;8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证,提供证书扫描件以备查询;2)具有公路工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 ,提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台(http://jzsc.****.cn)查询截图;3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),具有透水混凝土地面施工和沥青混凝土路面施工业绩各1个及以上,并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询;4)项目经理(1名):①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业或公路工程专业),提供证书扫描 件 以 备 查 询 ( 在 “ 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 ” 可 查 , 网 址 :jzsc.****.cn/home);②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上),提供证书扫描件以备查询;③且目前****公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理,提供本单位承诺书;
****、****公司****公司招标公告10 序号招标编号标段名称资格要求④应为投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保证明材料;5)安全员(1名):①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上),提供证书扫描件以备查询;②应为投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保证明材料;6)委托代理人:提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明;05****-05D42-6****公司炉渣销售(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;3)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;4)投标人提供近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明,提供证明材料。5)在近36个月内不存在骗取中标的情形。6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。06****-06D42-7****公司****公司炭素系统环境影响后评价服务(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近36个月内不存在骗取中标的情形;6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)投标人应具有建设项目环境影响评价资格,同时需具有省级或省级以上CMA认证资质。如投标人不具备CMA认证资质可进行分包,需提供分包人CMA认证资质,并提供**协议或合同等**证明;2)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有编制完成铝冶炼或铝用阳极行业环境影响后评价报告书业绩2个及以上;(提供合同和通过专家评审及环保部门批复文件的扫描件,否则视为无效业绩,提供联系人及联系电话以备查询)3)项目经理资格:具有环境影响评价工程师职业资格证书,提供本单位项目经理的劳动合同,并提供近6个月内的社保证明材料。07****-07D42-8****公司油水混合物等危险废物处置服务(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);
****、****公司****公司招标公告11 序号招标编号标段名称资格要求3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)油水混合物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证,核准经营危险废物类别含HW09900-007-09,提供原件扫描件;2)废电捕焦油处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证,核准经营危险废物类别含HW11309-001-11,提供原件扫描件;3)废弃化学品处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证,核准经营危险废物类别含HW49900-999-49,提供原件扫描件;4)**废物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证,核准经营危险废物类别含HW36900-030-36,提供原件扫描件;5)具备道路运输经营许可证(含危险废物运输)资质,并提供运输车辆的道路运输证(经营范围含危险货物、危险废物运输)、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求,允许运输专业分包,分包人需具有以上资质要求及营业执照,投标人与分包人签订危险废物委托运输合同,投标时将分包人资料随投标文件一并提供;6)根据危险废物就近处置原则,投标人处置地点限定为**自治区范围内。08****-08D42-9****公司废除尘器布袋处置(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)投标人具有危险废物经营许可证,核准经营危险废物类别含HW49900-041-49,提供原件扫描件;2)具备道路运输经营许可证(含危险废物运输)资质,并提供运输车辆的道路运输证(经营范围含危险货物、危险废物运输)、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物
****、****公司****公司招标公告12 序号招标编号标段名称资格要求押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求,允许运输专业分包,分包人需具有以上资质要求及营业执照,投标人与分包人签订危险废物委托运输合同,投标时将分包人资料随投标文件一并提供;3)投标人具有危险废物处置项目环评报告批复文件,提供原件扫描件;为实现**综合利用,投标人不得采用填埋方式处置;4)根据危险废物就近处置原则,投标人处置地点限定为**自治区范围内。09****-09D42-10****公司300kA、350kA系列新增电解车间天然气管路(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询);2)具有石油化工工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质( 提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台(http://jzsc.****.cn)查询截图,查询不到按无效处理),并具有中华人民**国特种设备安装改造维修许可证(工业管道)GC2及以上;(提供资质证书扫描件及**特种设备公示信息查询平台(https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub)查询不到按无效处理)。3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有天然气管网安装或天然气管网维修施工业绩2个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询);4)项目经理资格(1名):①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业),提供证书扫描件以备查询(在“**建筑市场监管公共服务平台”可查,网址:jzsc.****.cn/home);②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上),提供证书扫描件以备查询;③且目前****公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理,提供本单位承诺书;④应为投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保证明材料,不大于法定退休年龄;5)安全员(1名):
****、****公司****公司招标公告13 序号招标编号标段名称资格要求①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上),提供证书扫描件以备查询;②应为投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保证明材料,不大于法定退休年龄;6)投标代表人:提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明;10****-10D42-11****公司****公司原料库天车轨道检修平台维修(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证;2)具有机电工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质;(提供资质证书扫描件及**建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.****.cn)查询截图,查询不到按无效处理);3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有钢平台(或钢结构)制作或者钢平台(或钢结构)安装施工业绩2个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)。4)项目经理资格(1名):①具有二级及以上注册建造师证(机电工程专业或建筑工程专业)(在“**建筑市场监管公共服务平台”可查,网址:jzsc.****.cn/home);提供注册建造师证件扫描件以备查询,查询不到按无效处理。②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上);提供安全生产考核合格证书扫描件以备查询。③应为本单位正式员工,男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55****公司在职员工,提供本单位近6个月的社保证明材料。5)安全员(1名):① 具 有 注 册 安 全 工 程 师 执 业 证 ( 建 筑 施 工 安 全 专 业 ) ( 查 询 网 址 :http://rmocse.****.cn)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上)(国家职业资格证书查询网:http://zscx.****.cn);提供注册安全工程师执业证或证书扫描件以备查询,查询不到按无效处理;②应为本单位正式员工,男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55****公司在职员工,提供本单位近6个月的社保证明材料;6)投标代表人:提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明;
****、****公司****公司招标公告14 序号招标编号标段名称资格要求11****-11D42-12****公司四净化除尘器出口阀检修平台维修(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询);2)具有建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质;(提供资质证书扫描件及**建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.****.cn)查询截图,查询不到按无效处理);3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有钢平台制作或者钢结构安装施工业绩2个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询);4)项目经理资格(1名):①具有二级及以上注册建造师证(机电工程专业或建筑工程专业)(在“**建筑市场监管公共服务平台”可查,网址:jzsc.****.cn/home)并提供相关证书扫描件,以备查询;②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上)并提供相关证书扫描件,以备查询;③且目前****公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理,提供本单位承诺书;④男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保、劳动合同证明材料,不大于法定退休年龄;5)技术负责人(1名):①具有土木建筑工程类注册执业资格或中级工程师及以上的职称证书(建筑工程专业)并提供相关证书扫描件,以备查询;②男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保、劳动合同证明材料,不大于法定退休年龄;6)安全员(1名):①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上)并提供相关证书扫描件,以备查询;②男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保、劳动合同证明材料,不大于法定退休年龄;7)投标代表人:提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明;12****-D42-13****公司扎(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;
****、****公司****公司招标公告15 序号招标编号标段名称资格要求12****公司400kA系列新增电解车间天然气管路2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询);2)具有石油化工工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质( 提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台(http://jzsc.****.cn)查询截图,查询不到按无效处理),并具有中华人民**国特种设备安装改造维修许可证(工业管道)GC2及以上(提供资质证书扫描件及**特种设备公示信息查询平台(https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub)查询不到按无效处理);3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),应具有天然气管网安装或天然气管网维修施工业绩2个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询);4)项目经理资格(1名):①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业),提供证书扫描件以备查询(在“**建筑市场监管公共服务平台”可查,网址:jzsc.****.cn/home);②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上),提供证书扫描件以备查询;③且目前****公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理,提供本单位承诺书;④应为投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保证明材料,不大于法定退休年龄;5)安全员(1名):①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上),提供证书扫描件以备查询;②应为投标人正式员工,提供本单位近6个月内的社保证明材料,不大于法定退休年龄;6)投标代表人:提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明;13****-13D42-14****公司****公司阳极天车轨道(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);序号招标编号标段名称资格要求维修3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。6)在近36个月内不存在骗取中标的情形。没有处于因严重不良行为或一般不****公司****公司相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内,****公司系统、****公司系统承包商安全管理“黑名单”。7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)投标方需具有机电工程施工总承包三级及以上资质,提供资质证书扫描件及**建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.****.cn)查询截图;查询不到按无效处理2)投标方需具有中华人民**国特种设备生产许可证(许可项目:同时含安装、维修、改造),提供许可证扫描件及****总局政务服务平台(https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub)查询截图;查询不到按无效处理3)业绩要求:提供近5年内(2017年1月1日至开标日)2项及以上天车轨道安装或维修业绩合同(提供合同复印件、联系人及联系方式)。14****-14D42-15****公司****公司)消防设施检测服务(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)投标人具有省****管理局****监督局颁发的检验机构资质认定证书(CMA),提供CMA证扫描件,并在****总局**认证认可信息公共服务平台(http://cx.****.cn/)可查;2****管理部消防救援局官网社会消防技术服务信息系统的注册,并在www.****.cn网站可查;(提供注册截图)3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),****电厂或电解铝等冶金企业消防设施检测项目业绩2个及以上;(提供合同原件扫描件、联系人及联系方式备查);4)项目经理资格:项目负责人应为投标人正式员工,须具有一级注册消防工程师执业
****、****公司****公司招标公告17 序号招标编号标段名称资格要求资格;(提供一级注册消防工程师证书及注册证扫描件、劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查);5)人员要求:检测人员应为投标人正式员工;一级注册消防工程师不低于2名(含项目经理);消防设施操作员不低于10名,其中高级消防设施操作员不少于3人;(需提供消防设施操作员证书扫描件、注册消防工程师证书及注册证扫描件,劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查)。注:消防设施操作员证书在技能人才评价证书**联网查询www.****.cn可查。15****-15D42-16****公司****公司)消防安全评估服务(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。6)近36个月内不存在骗取中标的情形;7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)投标人具有省****管理局****监督局颁发的检验机构资质认定证书(CMA),提供CMA证扫描件,并在****总局**认证认可信息公共服务平台(http://cx.****.cn/)可查;2****管理部消防救援局官网社会消防技术服务信息系统的注册,并在www.****.cn网站可查;(提供注册截图)2)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),****电厂或电解铝等冶金企业消防安全评估项目业绩2个及以上;(提供合同原件扫描件、联系人及联系方式备查);3)项目经理资格:项目负责人(技术负责人)为投标人正式员工,须具有一级注册消防工程师执业资格(提供一级注册消防工程师证书及注册证扫描件、劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查);4)人员要求:消防安全评估人员为投标人正式员工;一级注册消防工程师不低于2名(含项目经理);提供至少8个消防设施操作员职业资格证书,其中中、高级技能消防设施操作员不少于4人;需提供消防设施操作员证书扫描件、注册消防工程师证书及注册证扫描件,劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查)。注:以上要求提供消防设施操作员证书在技能人才评价证书**联网查询www.****.cn可查。16****-16D42-17****公司****公司)排水系统计量等4项维修(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被
****、****公司****公司招标公告18 序号招标编号标段名称资格要求执行人名单;③****集团有限公司、****列入供应商不良行为记录名单;4)具有完善的质量管理体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书,提供证书扫描件或复印件(http://cx.****.cn/**认证认可信息公共服务平台可查);5)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;7)近36个月内不存在骗取中标的情形;8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证,提供证书扫描件以备查询;2)具有市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质,提供证书扫描件以备查询(在**建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.****.cn可查询到,查询不到按无效处理)。3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),具有管道安装或管道维修工程施工业绩2个及以上,并提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询;4)项目经理资格(1名):①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业),提供证书扫描件,以备查询(在“**建筑市场监管公共服务平台”可查,网址:jzsc.****.cn/home);②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上),提供证书扫描件以备查询;③目前****公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理,提供本单位承诺书;④项目经理应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料,提供社保证明材料扫描件以备查询;5)安全员(1名):①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上)并提供证书扫描件以备查询;②安全员应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料,提供社保证明材料扫描件以备查询;6)投标代表人:提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明;17****-17D42-18****公司****公司)环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务(1)通用资质要求1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****、**霍煤****公司列入供应商不良行为记录名单;5)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。7)在近36个月内不存在骗取中标的情形;
****、****公司****公司招标公告19 序号招标编号标段名称资格要求8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日),具有环保在线监测和环保“三位一体”设备设施的安装或运维业绩2个及以上;(提供合同原件的扫描件、联系人及联系电话已备查询);2)项目负责人资格(1人):项目负责人应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料,大专及以上学历(提供身份证及学历证书原件的扫描件,已备查询),****管理部颁发的冶金行业安全生产管理人员安全知识和管理能力考核合格证书(https://www.****.cn网站可查,提供原件的扫描件,已备查询);3)运维人员资格(14人):作业人员应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料,初中及以上学历(提供身份证及学历证书原件的扫描件,已备查询),具有自动监测(气)运行工证(提供原件的扫描件,已备查询)。18****-18D42-19****公司****体育场馆及食堂菜窖建设工程项目(1)通用资质要求:1)投标人应该具备独立订立合同的资格;2)经营状况良好,提供近三年经****公司成立不足三年的,提供已有经审计的财务报告);3)信誉要求:①****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单;③****集团有限公司、****列入供应商不良行为记录名单;4)具有完善的质量管理体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书,提供证书扫描件或复印件(http://cx.****.cn/**认证认可信息公共服务平台可查);5)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;7)近36个月内不存在骗取中标的情形;8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。(2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证;2)具有国家规定的建筑工程施工总承包贰级及以上的施工资质及**建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.****.cn)查询截图;3)业绩要求:近5年内(2017年1月1日至开标前一日)2项房屋建筑工程业绩(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询),每项业绩金额不少于500万元。4)项目经理资格(1名):①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业或建筑工程专业)(在“**建筑市场监管公共服务平台”可查,网址:jzsc.****.cn/home);②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**B证及以上);③应为本单位正式员工,提供近6个月内社保证明材料。④项目经理专业为与本工程相关等级建造师(必须是本单位注册)。项目经理均应具有相应安全考核合格证书,且不得同时担任其他在建工程的项目经理,项目经理应具有同类或类似规模工程的施工经验,提供类似项目项目经理任命书。5)安全负责人(1名):①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(**C证及以上)并提供复印件;②应为本单位正式员工,提供近6个月内社保证明材料。③应具有建筑工程项目施工安全管理业绩,提供业绩证明不少于2个项目;技术负责人(1名)①具有建筑工程类执业资格或中级工程师及以上的职称证书并提供复印件;②应为本单位正式员工,提供近6个月内社保证明材料。③应具有建筑工程项目施工业绩,提供业绩证明不少于2个项目;施工负责人(1名)①具有行政主管部门颁发的中级及以上技术职称,并提供复印件;②应为本单位正式员工,提供近6个月内社保证明材料;③应具有建筑工程项目施工业绩,提供业绩证明不少于2个项目。
****、****公司****公司招标公告20 4.招标文件的获取4.1招标文件发售方式本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买招标文****易购招标采购平台官方网站(https://ebid.****.cn),注册账号并下载【电能e招采投标管家】,在投标管家客户端报名参与购买招标文件,不接受现场购买。4.2招标文件发售时间2022年5月26日17:00至2022年5月31日17:00(**时间)。热线服务:上午9:00~11:30,下午13:30~17:30(法定节日除外)。4.3招标文件价格购买招标文件需支付招标文件工本费,招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。4.4招标文件购买和获取(1)购买****易购招标采购平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→****中心下载【电能e招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费(微信在线支付)→下载查看招标文件。中招互连app办理:电能易购招标采购平台使用中招互连APP办理数字证书,完成扫码登录、电子签章及加解密等工作,投标人需通过苹果AppStore****商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。****易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题,****易购招标采购平台服务支持电话:****809508。供应商注册审核问题支持电话:010-****5591/5592(一个工作日内一般均会完成审核)。(2)支付方式:线上支付。(3)获取招标文件购买招标文件款项在线支付成功后,登录投标管家工具,进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。*5.投标保证金支付方式:(见招标文件前附表)注意事项:****银行电汇,必须为投标单位基本账户汇出,不接受个人汇款,否则影响保证金退还。1)投标人情况表和投标保证金编辑到一个word文档以投标文件附件形式递交。投标保证金按标段分别递交和上传,不允许同时投标多个标段只交一笔投标保证金,兼投不兼中的标段视为不同标段,分别递交投标保证金。2)投标保****银行电****银行账户,为了方便退还,请同时将保证金回单及信息表与投标文件一起上传。6.招标文件澄清有关本项目招标文件的澄清问题,请登录投标管家并进入招标项目,在“澄清疑问→我的问题”页面进
****、****公司****公司招标公告21 行提问和查看。7.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)2022年6月21日9时30分(**时间),投标人应在截止****易购招标采购平台)递交电子投标文件。招标代理机构将组织各投标人参加在线开标,届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机APP,在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果(注:参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机APP及账号参与开标解密工作)。7.2电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。7.3未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。8.发布公告的媒介本公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.****.com)、中国电力设备信息网(www.****.cn****易购招标采购平台(https://ebid.****.cn)上公开发布。9.潜在投标人递交投标文件后,即视为同意招标文件中规定的投标保证金收取及退还、招标代理服务费收取方式等,具体见招标文件。10.联系方式招标人委托招标代理机构组织本招标工作,如有问题,请与招标代理机构联系。招标人:****地址:****开发区创业大道与清沟大街交汇处。邮编:028011采购代理机构:****、********公司地址:**自治****开发区电厂街邮编:028000联系人:姜先生电话:0475-****530手机:181****5619电子邮件:****@163.com(签名)(盖章)二〇二二年五月二十六日
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
登录后可查看全文
24小时咨询热线:400-688-2000