升级通知：为提高千里马网站稳定性、提升整体使用体验，现对网站进行全面升级。即日起公司将停止当前网站的更新及维护，全部用户将升级至
位置>千里马招标网> 招标中心> 广东省三水强制隔离戒毒所修缮工程定点议价采购公告
加入收藏
打印
导出为您尚未开通该权限！
咨询客服：400-688-2000，掌握更多商机线索！
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息（一）项目名称：****修缮工程定点采购
（二）项目编号：****
（三）预算金额：53,824.66
（四）采购需求：
| 1 | 工程周期：20 工程工期总日历天数：20 安全文明施工费(元)：8370.47 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。因施工导致弱电线路及设备损坏或移位，施工单位需恢复原样或承担维修及恢复所产生的相关费用。承包单位需无条件配合我所常态化疫情防控相关规定(现阶段为所有人员每2天参加一次核酸检测等)，报价需包含此因素导致的防疫相关费用及工期问题。施工场内的用水、用电由乙方自行解决，项目开工前****管理部门办理相关手续，用水、用电相关费用已包含在本工程合同价中。 关于工期的约定： 1、实际开工日期以发包人或监理单位发出的开工令为准。 2、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：乙方每延误总工期一天，支付合同总价款6.7‰的违约金，误期赔偿费的最高限额为合同价款的10%，所产生的违约金在工程款中扣除，承包人支付工期延误违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务；总工期延误超过15天的，甲方有权单方面解除合同，****施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在乙方工程尾款中扣除，不足部分甲方有权继续向乙方追偿；同时，甲方有权不再向乙方支付工程款，由此造成甲方的一切损失及责任由乙方承担。 3、合同工期调整：（1）发包人未能按约定提供图纸和现场施工条件；（2）发包人未能按约**期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）发包人或其委托的工程管理咨询人未能按合同约定发出指令或者履行批准程序，致使施工不能正常进行；（4）工程变更造成工期延误的；遇不可抗力或政策性停工的；（6）非承包人原因停水、停电造成停工超过合同约定时间的。（7）发包人指令暂停施工的，暂停施工天数为顺延工期天数。（8）施工过程中，因发包人增加或者减少工程内容、变更施工工程的内容、标准或实施安排顺序等，引起工期变化的，发承包双方应依据合同约定执行；合同未约定的，应共同协商、合理调整工期。 4、工期不顺延情形包括但不限于：（1）承包人未按照发包人要求提供相应的管理人员、施工人员实名制资料及施工进度计划（附横道图）等相应资料文件不得进场施工，工期不做顺延[管理人员、施工人员实名制资料要求包括但不限于：1.拟派管理人员（项目经理、专职安全员）的资质证书、企业聘书、联系电话；现场联系人身份信息（名字、身份证号码等）及联系方式2.拟派施工工人的身份信息（名字、身份证号码等）；特种作业人员需提供相应操作资格证书。3.实名制资料需由承包人加盖公章确认。]；（2）根据工程实际需要，要求提供施工组织计划、安全文明施工方案等相应资料文件，承包人未提供的，不得进场施工，工期不做顺延；（3）项目实施过程中增加施工人员的，也需要提供实名制资料，未能提供实名制资料的施工人员不得进场作业，由此造成的进度延误由承包人自信承担，工期不做顺延。（4）承****基建办检验，材料检验不合格的，延误工期不做补偿。 5、工程实际竣工日期按照以下情形分部确定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人未在28天内组织施工质量竣工验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 是否需要报价前勘查现场：否 工程量清单: 其他材料: 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 | ****机关办公楼外墙进行维修，工程内容见工程量清单。 | 1 | 个 |
（五）议价发起时间：2022年11月22日
二、需求信息合同份数：5
争议处理方式：****法院提交诉讼解决
三、供应商报价须知（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式联系方式：戴先生 0757-****0328
采购单位：****
2022年11月22日
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人，全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目，从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多广州市招标采购信息
- 吴川市残疾人联合会修缮工程定点议价
- 11月22日
- 韶关市吴礼和中心小学物业管理服务定
- 11月22日
- 封开县公安局互联网接入服务定点议价
- 11月22日
- 佛山科学技术学院修缮工程定点议价采
- 11月22日
- 惠州市田家炳中学装修工程定点议价采
- 11月22日
- 中共汕头市委政法委员会办公家具定点
- 11月22日
- 江门市第一幼儿园物业管理服务定点议
- 11月22日
- 湛江市住房和城乡建设局办公家具定点
- 11月22日
- 佛山市顺德区人民法院修缮工程定点议
- 11月22日
- 惠州市华罗庚中学装修工程定点议价采
- 11月22日
- 浙江省机关事务管理局（本级）202
- 11月22日
- 珠海市第五中学法律服务定点议价采购
- 11月22日
-
广州市建材网
广州市采购信息网
广州市政府公开信息
广州市公共资源交易网
广州市电力交易中心
广州市交易中心
广州市房产交易中心
广州市工程交易中心
广州市钢铁交易中心
广州市建设交易中心
广州市招投标交易中心
广州市政府交易中心
广州市造价信息网
广州市市政工程信息网
广州市水利工程信息网
广州市通信工程信息网
广州市医药招标网
广州市建筑招标网
广州市工程招标网
广州市建设招标网
广州市施工招标
广州市装饰工程招标
广州市建设工程网
广州市水利招标信息网
广州市建委招投标网
广州市建筑管理网
广州市建设信息港
广州市教育招标网
广州市装修招标
广州市人力和社会保障局
广州市总包工程
广州市政府工程招标
广州市工程施工招标
广州市工程公开项目
广州市工程采购信息
广州市招标投标采购平台
广州市省市工程建设网
京公网安备 11010802022728号
