位置>千里马招标网> 招标中心> [监理-房建]哈尔滨太平国际机场二期扩建工程—南工作区场务区、东货运区及生活...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项 目: | ****国际机场二期扩建工程—南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程施工项目监理第一标段 |
招 标 人: | **** |
公告时间: | 2023-05-22 |
招标公告 备案编号:JL0100G23019 招标编号:**** 1.招标条件 本招标项目****国际机场二期扩建工程南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程已由上级主管文件批准建设,项目业主为****。项目建设资金来自中央预算投资、民航发展基金、****政府财政基金、****政府财政基金及企业自筹,招标人为****。项目已具备招标条件,现对该项目监理进行公开招标。 2.项目概况及招标范围 2.1项目名称:****国际机场二期扩建工程南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程施工项目监理; 2.2建设地点:****国际机场旁; 2.3标段划分:本项目共划分为4个标段,投标人可就本项目的4个标段中任意2个标段进行投标(否则该投标人提交的所有标段的投标文件将全部被否决),但每个投标人只能中标一个标段。推荐中标候选人时如某一投标人同时在2个标段均排名第一时,以招标控制价高的标段做为预中标标段,其它标段不作为中标候选人,并依次按排序推荐其它投标人作为中标候选人; 一标段名称:****国际机场二期扩建工程南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程施工监理项目一标段(南工作区场务区食堂宿舍、1#站坪保障部用房、2#站坪保障部用房、1#机务保障部用房、排污库等) 二标段名称:****国际机场二期扩建工程南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程施工监理项目二标段(1#场务用房及车库、2#场务用房及车库、驱鸟及动力用房、**消防站、消防训练塔、机坪塔台等) 三标段名称:****国际机场二期扩建工程南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程施工监理项目三标段(货站、特运库、特运库管理室、维修车间、空侧门卫、陆侧门卫、东货运区食堂宿舍等) 四标段名称:****国际机场二期扩建工程南工作区场务区、东货运区及生活综合楼工程施工监理项目四标段(生活综合楼等) 2.4招标控制价:一标段261万元、二标段365万元、三标段357万元、四标段238万元; 2.5监理服务期:合同签订之日起至监理范围内工程缺陷责任期满为止,计划工期: 一标段: 2023年8月1日至2024年9月30日,共426日历天,具体工期以甲方通知为准; 二标段:2023年8月1日至2024年9月30日,共426日历天,具体工期以甲方通知为准; 三标段:2023年8月1日至2024年12月31日,共518日历天,具体工期以甲方通知为准; 四标段:2023年9月1日至2025年6月30日,共668日历天,具体工期以甲方通知为准; 2.6质量标准:达到"合格"标准; 2.7招标及监理范围: 一标段:南工作区场务区食堂宿舍、1#站坪保障部用房、2#站坪保障部用房、1#机务保障部用房、排污库等图纸内全部内容。 二标段:1#场务用房及车库、2#场务用房及车库、南工作区场务区院区内道路、绿化及管网施工等图纸内全部内容;驱鸟用房、**消防站、消防训练塔、院区内道路、绿化及管网施工等图纸内全部内容;2、3、4号通道口除弱电系统、通道口设备外,包含主体、相应设备设施、院区内道路、绿化及管网施工等图纸内全部内容;机坪塔台包含主体、相应设备设施、院区内道路、绿化、管网施工、电梯等图纸全部内容。 三标段:东货运区货站、特运库、特运库管理室、维修车间、空侧门卫、陆侧门卫,****停车场、电梯、围墙及围界、绿化及院区管网施工等图纸内全部内容。同时,包括东货运区食堂宿舍,以及食堂宿舍院区道路、绿化及院区管网等图纸内全部内容。 四标段:**机场二期扩建工程生活综合楼建筑、结构、装饰、给排水、暖通、电气、电梯等全专业内容,以及院区道路、绿化及院区管网等图纸内全部内容。 3.投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业监理乙级(含)以上资质或监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。 3.2投标人拟派总监理工程师须具备国家注册房屋建筑工程专业监理工程师执业资格,且为投标人本企业在职人员。 3.3其他人员要求:投标人拟派驻本项目的现场监理组织机构组成人员必须满足监理机构人员数量最低配备要求(详见招标文件),投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。 3.4信誉要求:1)投标人、法定代表人及其拟派项目总监理工程师在投标期间(本公告发布之日起至投标文件递交截止****机关在"中国执行信息公开网"中列入失信被执行人名单。如被列入失信被执行人名单的,不得参与本项目投标,否则其投标将被否决;2)投标人、法定代表人及其项目总监理工程师近三年(近三年是2020年1月1日至投标文件递交截止时间)有行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"****法院判决书中(以中国裁判文书网公布的为准)有判决投标人或其法定代表人或其拟派项目总监理工程师犯行贿罪的情形】的,不得参与本项目投标,否则其投标将被否决。 3.5本次招标不接受联合体投标。 3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【投****公司股东信息网页截图(国家企业信用信息公示系统http://www.****.cn/index.html)或不存在违反本条规定的承诺,承诺格式自行拟定】。 3.7本次招标采取资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件。 4.招标文件的获取 4.1 潜在投标人请登录"**公共**交易网"(http://www.****.cn/)进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录"**公共**交易网"上的"交易平台",下载招标文件。下载时间为2023年5月22日14时00分00秒至2023年5月27日14时00分00秒(**时间,下同),逾期平台不可下载。 4.2有关手续请查看"**公共**交易网"中的《**省公共**交易平台(不见面交易)-操作手册》。投标人需在发售截止时间内至少下载一次招标文件,下载一次后可不受时间限制进行下载招标文件或答疑文件,否决导致的无法下载招标文件或答疑文件,后果自负。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交方式为网上递交,投标文件截止时间为2023年6月13日9时30分,投标人应在截止时间前通过"**公共**交易网"上的"交易平台"递交电子投标文件。(具体详见投标文件要求)。 5.2电子投标工具"**公共**交易网"中的《服务指南》下载。 技术支持咨询联系电话:****980000 新版评标系统软件技术支持电话:147****7000 5.3投标人须同时于2023年6月13日9时30分至10时00分之间(以邮箱收到邮件的时间为准)将全套投标文件电子版(.PDF 格式),以电子邮件形式发送至招标代理机构邮箱。 5.4逾期递交的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 6.开标方式 6.1 该项目为线上开标,投标人在开标时间前,安装好数字证书驱动程序,提前登录**公共**交易网交易平台远程开标,支持投标人在线远程解密。 6.2 开标时间:2023年6月13日9时30分。 7.踏勘现场和答疑安排 7.1 招标人不统一组织踏勘现场,由潜在投标人自行前往踏勘。 7.2 投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告在: **公共**交易网 **公共**交易网-建设工程 ****交易中心电子大屏幕上发布。 9.其他 9.1 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》有关规定,潜在投标人或者其他利害 关系人对本招标公告有异议的,应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出,书面异 议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章,招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的,将严格按照国家及省市有关规定严肃处理,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 9.2 招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的,请及时进行举报。****中心举报电话: 0451-****6346、****9097;哈****建设局举报电话:0451-****3319; 10. 联系方式 招标人名称:**** 地址:****国际机场内 联系人:赵庆峣 联系电话:0451-****3652 招标代理机构:**** 地址:****岗区汉水路180号 邮编:150090 联系人:李哲 、孙玉宝 联系电话:0451-****4725 电子邮箱m 开户名称:**** 开户银行:****公司****开发区支行 联 行 号:308****32030 帐 号:451********0302 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多哈尔滨招标采购信息
- [监理-房建]哈尔滨太平国际机场二
- 05月22日
- 西庄城中村改造项目回迁区一期施工
- 05月22日
- 巴城镇南街花园老旧小区改造工程(7
- 05月22日
- 西山区帮带共建磨憨镇磨龙村现代化边
- 05月22日
- 银川市三区停车场智慧化改造项目
- 05月22日
- 信州区西市街道茶山路环保局宿舍老旧
- 05月22日
- 甘洛县田坝镇新华村秀美村庄示范村建
- 05月22日
- 常州市钟楼区大红旗西路68号厂房9
- 05月22日
- 郧西县中医医院关于中医医院精神卫生
- 05月22日
- 嵊州市浦口街道多联村(招村)活动室
- 05月22日
- [询比采购]通用环球中铁西安医院D
- 05月22日
- 登封市总医院唐庄分院中医馆装修改造
- 05月22日
-
哈尔滨建材网
哈尔滨采购信息网
哈尔滨政府公开信息
哈尔滨公共资源交易网
哈尔滨电力交易中心
哈尔滨交易中心
哈尔滨房产交易中心
哈尔滨工程交易中心
哈尔滨钢铁交易中心
哈尔滨建设交易中心
哈尔滨招投标交易中心
哈尔滨政府交易中心
哈尔滨造价信息网
哈尔滨市政工程信息网
哈尔滨水利工程信息网
哈尔滨通信工程信息网
哈尔滨医药招标网
哈尔滨建筑招标网
哈尔滨工程招标网
哈尔滨建设招标网
哈尔滨施工招标
哈尔滨装饰工程招标
哈尔滨建设工程网
哈尔滨水利招标信息网
哈尔滨建委招投标网
哈尔滨建筑管理网
哈尔滨建设信息港
哈尔滨教育招标网
哈尔滨装修招标
哈尔滨人力和社会保障局
哈尔滨总包工程
哈尔滨政府工程招标
哈尔滨工程施工招标
哈尔滨工程公开项目
哈尔滨工程采购信息
哈尔滨招标投标采购平台
哈尔滨省市工程建设网