位置>千里马招标网> 招标中心> 迎亚运收费站形象提升工程【重新采购】【重新采购】项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购 ****收费站形象提升工程项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:根据2023年**处、上嵊处、****公司其它营****公司日常收费设施维修费预算,计划在2023年6-7月,****收费站****收费站形象提升,共一个标段。主要包括对收费船岛、部分收费亭、外场设施设备和**架进行油漆等,具体详见工程量清单。
2、采购内容和范围:共一个标段。主要包括对收费船岛、部分收费亭、外场设施设备和**架进行油漆等,具体详见工程量清单。
3、R计划工期: 40天 (计划开工日期从合同签署生效之日算。)
交货期: /
服务期限: /
4、 施工质量要求: 合格
货物质量标准或主要技术性能指标: /
服务质量要求或服务标准: /
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的R法人 非法人组织 自然人,同时还应具备如下条件:
R(1)资质要求:供应商须具备独立法人资格,具备 资质,并具有有效的安全生产许可证,具备足够的人员、机械设备和财务能力、具有良好的信誉,能有效的履行合同;注册资金500万元及以上。具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。供应商在人员、设备、财务、信誉等方面具有相应的能力。供应商应熟悉高速公路施工管理,熟知本项目的施工和安全防护等要求。
R(2)业绩要求: 有过**省内高速公路类似施工
(3)项目负责人要求: /
R(4)信誉要求: 近三年内(自2020年 5月15日至投标截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准,****法院判决书判决日期为准)(供应商需提供证明材料)。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目 接受 R不接受联合体参加采购活动。联合体投标的,应满足下列要求: /
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年6月12日至2023年6月13日(**时间,下同)。
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年6月14日12时 00分。采购人将于2023年6月15日9时00分前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023年6月16日 9时30分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
√纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至 ****集团****中心 (地址:**省**市越**袍江******集团****中心,联系人: 骆先生 ,电话: 0575-****8563)。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
√纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,造成投标失败等风险由投标人自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年 6月16日9时30分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:****
地 址:**省**市越**袍江******集团****中心
联 系 人: 骆先生
电 话: 0575-****8563
2、采购代理机构: /
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
3、监督部门: **沪杭甬****公司纪检监察室
地 址: **市钱江**五星路199****中心2号楼5楼
电 话: 0571-****5588
4、系统维护联系电话:0571-****5322
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多绍兴市招标采购信息
- 关于【朱沱镇大河村2024年移民安
- 06月09日
- 叶城县洛克乡人民政府的合同公告
- 06月09日
- 广州市花都区公园管理中心办公家具(
- 06月09日
- 平阴孔村镇园区市政基础设施提升工程
- 06月09日
- 成都香城产业发展集团有限公司202
- 06月09日
- 乐陵市萧华将军革命文物陈列馆勋章制
- 06月09日
- 奈曼旗退役军人事务局奈曼旗烈士陵园
- 06月09日
- 瓯海生命健康高新技术产业园区配套基
- 06月09日
- 三一重起动力系统钢管(昊博)询比价
- 06月09日
- 滨海公司固定资产系统功能提升项目结
- 06月09日
- 北京市石景山区城市管理委员会北京冬
- 06月09日
- 固阳县文体旅游广电局内蒙古秦长城国
- 06月09日
-
绍兴市建材网
绍兴市采购信息网
绍兴市政府公开信息
绍兴市公共资源交易网
绍兴市电力交易中心
绍兴市交易中心
绍兴市房产交易中心
绍兴市工程交易中心
绍兴市钢铁交易中心
绍兴市建设交易中心
绍兴市招投标交易中心
绍兴市政府交易中心
绍兴市造价信息网
绍兴市市政工程信息网
绍兴市水利工程信息网
绍兴市通信工程信息网
绍兴市医药招标网
绍兴市建筑招标网
绍兴市工程招标网
绍兴市建设招标网
绍兴市施工招标
绍兴市装饰工程招标
绍兴市建设工程网
绍兴市水利招标信息网
绍兴市电力招标网
绍兴市建委招投标网
绍兴市建筑管理网
绍兴市建设信息港
绍兴市教育招标网
绍兴市装修招标
绍兴市人力和社会保障局
绍兴市建设网
绍兴市总包工程
绍兴市政府工程招标
绍兴市工程施工招标
绍兴市工程公开项目
绍兴市工程采购信息
绍兴市招标投标采购平台
绍兴市省市工程建设网