位置>千里马招标网> 招标中心> 沪杭高速公路嘉兴段运营阶段安全性评价项目项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购 沪杭高速公路**段运营阶段安全性评价项目 ,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:沪杭高速公路**段运营阶段安全性评价项目预算金额48万,计划2023年12月份至2024年2月份对G60沪昆高速公路**段(K65+000--K143+758)及S2杭甬高速(K0+000--K9+437)运营阶段进行安全性评价。本项目计划工期:签订合同后50天。
2、采购内容和范围:通过对高速公路路面、路基、桥涵、交安设施及车流量、车速、车型及载重情况,及交通事故等实际运行状况的检测、考察、查找等存在的危险、有害因素提出合理可行的安全技术方案和安全管理对策。具体内容见采购清单。本次招标设 一 个标段(合同段)。
3、计划工期: 50天 (计划开工日期 12 月 20 日 )
交货期: 合同签订后50天
服务期限: /
4、施工质量目标: 合格
货物质量标准或主要技术性能指标: /
服务质量要求或服务标准: 符合招标文件要求
5、其他: /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 √非法人组织 √自然人,同时还应具备如下条件:
(1)资质要求:本次询比采购要求投标人须具备具有公路工程咨询单位甲级资信证书,近三年无不良记录,并在人员、设备、资金(注册资本不少于1000万元)等方面具有相应的实施能力。
(2)业绩要求: 近三年内至少完成二个类似项目业务。
(3)项目负责人要求: 担任过一个及以上安评项目的项目负责人,具有公路工程高级技术职称。
(4)信誉要求: 近三年内(自2020年 12月 1 日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择 单位行贿 ,法定代表人和拟委派项目负责人选择 行贿 )裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】。
(5)其他要求: /
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、每个供应商最多可对 1 个标段(包件)进行响应,且允许中 1 个标段(包件)。
5、其他: /
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间: 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日(**时间,下同)。(不得少于2个工作日)
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过****。提交疑问截止日为 2023 年 12 月 6日 9 时 00 分。采购人将于 2023年 12 月 6 日16时00分前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为: 2023 年 12 月 14 日 9时 00 分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮****集团****中心 (地址:**省**市**区王店镇梅嘉路1188号沪杭高速公路杭向互通区内,联系人:李先生,电话:135****9569 )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间: 2023 年 12 月 14 日 9 时 00 分。
6、其他要求: /
五、发布公告的媒介
本次采****集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.****.com/cms/index.htm)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人: ****
地 址: **省**市**区王店镇梅嘉路1188号沪杭高速杭向互通区内
联 系 人: 李先生
电 话: 135****9569
2、监督部门:**沪杭甬****公司纪检监察审计部
地 址: **市**区五星路199****中心2号楼5楼
电 话: 0571-****5588
3、系统维护联系电话:0571-****5322
采购人:(单位公章)
日 期:2023 年11月30 日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多嘉兴市招标采购信息
- 电力电器-运输竞价项目竞价公告
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 鸡西市公安局电子卖场采购合同政府采
- 11月30日
- 朗威公司2023年度(第十三批)技
- 11月30日
- 青岛市崂山区教育和体育局2023年
- 11月30日
- 青岛市生态环境局即墨分局车辆保险(
- 11月30日
- 中国共产党青岛市崂山区委员会办公室
- 11月30日
-
嘉兴市建材网
嘉兴市采购信息网
嘉兴市政府公开信息
嘉兴市公共资源交易网
嘉兴市电力交易中心
嘉兴市交易中心
嘉兴市房产交易中心
嘉兴市工程交易中心
嘉兴市钢铁交易中心
嘉兴市建设交易中心
嘉兴市招投标交易中心
嘉兴市政府交易中心
嘉兴市造价信息网
嘉兴市市政工程信息网
嘉兴市水利工程信息网
嘉兴市通信工程信息网
嘉兴市医药招标网
嘉兴市建筑招标网
嘉兴市工程招标网
嘉兴市建设招标网
嘉兴市施工招标
嘉兴市装饰工程招标
嘉兴市建设工程网
嘉兴市水利招标信息网
嘉兴市电力招标网
嘉兴市建委招投标网
嘉兴市建筑管理网
嘉兴市建设信息港
嘉兴市教育招标网
嘉兴市装修招标
嘉兴市人力和社会保障局
嘉兴市建设网
嘉兴市总包工程
嘉兴市政府工程招标
嘉兴市工程施工招标
嘉兴市工程公开项目
嘉兴市工程采购信息
嘉兴市招标投标采购平台
嘉兴市省市工程建设网