位置>千里马招标网> 招标中心> 关于2023年西藏地区第十八批工程合作项目的采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
关于2023年**地区第十八批工程**项目的采购(项目编号:****),采购人为****。本项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开询价,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询价应答。
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况
协助采购人完成2023年**地区第十八批工程**项目。
本项目预估采购金额9万元(含税)。
★质量要求:合格★,满足技术规范和服务要求的相关要求。
1.2采购内容
主要内容:2023年**地区第十八批工程**项目的咨询服务。
计划工期11个月。
1.3本项目不划分标包。
1.4本项目不设置最高限价。
2.供应商资格要求
★2.1供应商资格条件如下:★
★2.1.1供应商应为中华人民**国境内合法注册的法人或其他组织。
2.1.2本次采购不接受联合体应答。★
★2.2供应商不得存在下列情形之一:★
★2.2.1为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
2.2.2被依法暂停或取消应答资格的;
2.2.3被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
2.2.4进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
2.2.5在最近三年内有骗取成交、严重违约、重大工程质量、安全问题的(以国家行政监督部门公告为准);
2.2.6在最近五年内被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
2.2.7在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
2.2.8****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准);
2.2.9采购人认为存在其他可能影响履约能力的情形。★
★2.3供应商控股和管理关系限制要求如下:★
★2.3.1单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或未划分标包的同一采购项目应答。★
3.询价文件获取
3.1采购文件获取时间:2023年12月16日至2023年12月18日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时30分至12时30分,下午3时30分至6时30分(**时间,下同)。
3.2采购文件获取地点:**市柳梧新区总部国际城1期3栋1单元8层5号。
3.3采购文件获取方式:供应商应委托经办人持下述文件向采购人了解有关信息并购买采购文件。
(1)单位介绍信或营业执照副本复印件并加盖公章;
(2)经办人身份证原件。
3.4采购文件每套售价850元人民币,售后不退。
3.5采购文件如需邮寄,需要以书面形式通知采购人。采购人在收到采购文件费用后2日内寄出。
4.应答文件的递交
4.1应答文件递交截止时间(即应答截止时间)为:2023年12月22日15时00分。
4.2纸质应答文件递交地点:**市柳梧新区总部国际城1期3栋1单元8层5号。
4.3本项目将于上述同一时间、地点进行开标,采购人邀请供应商的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
4.4出现以下情形之一时,采购人不予接收应答文件:
4.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
4.4.2未按照采购文件要求密封的;
4.4.3未按照本公告要求获得本项目采购文件的。
5.发布公告的媒介
本公告仅在中国通服采招门户“https://szyc.****.cn/”上发布,其他媒介转载无效。
6.联系方式
采 购 人:****
地 址:**市仙足岛生态小区1区5排30号
联 系 人:易女士
电 话:187****6491
电子邮件:****@qq.com
采购人: **** (盖章)
2023年12月15日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多拉萨市招标采购信息
- 博湖县塔温觉肯乡人民政府关于拖布的
- 12月15日
- 浙江交工集团股份有限公司西南分公司
- 12月15日
- 60万吨/年己内酰胺﹒尼龙6项目-
- 12月15日
- 昆明禄劝供电局团街供电所项目
- 12月15日
- 昆明禄劝供电局中屏供电所项目
- 12月15日
- 蓝焰物流基地光伏发电项目工程总承包
- 12月15日
- 烟煤Ⅱ商谈-华新水泥(剑川)有限公
- 12月15日
- 润滑油商谈-华新水泥股份有限公司-
- 12月15日
- 关于2023年西藏地区第十五批工程
- 12月15日
- 关于2023年西藏地区第十六批工程
- 12月15日
- 潮州110千伏钱东输变电工程等2项
- 12月15日
- 广西水利电力职业技术学院长堽校区危
- 12月15日
-
拉萨市建材网
拉萨市采购信息网
拉萨市政府公开信息
拉萨市公共资源交易网
拉萨市电力交易中心
拉萨市交易中心
拉萨市房产交易中心
拉萨市工程交易中心
拉萨市钢铁交易中心
拉萨市建设交易中心
拉萨市招投标交易中心
拉萨市政府交易中心
拉萨市造价信息网
拉萨市市政工程信息网
拉萨市水利工程信息网
拉萨市通信工程信息网
拉萨市医药招标网
拉萨市建筑招标网
拉萨市工程招标网
拉萨市建设招标网
拉萨市施工招标
拉萨市装饰工程招标
拉萨市建设工程网
拉萨市水利招标信息网
拉萨市电力招标网
拉萨市建委招投标网
拉萨市建筑管理网
拉萨市建设信息港
拉萨市教育招标网
拉萨市装修招标
拉萨市人力和社会保障局
拉萨市建设网
拉萨市总包工程
拉萨市政府工程招标
拉萨市工程施工招标
拉萨市工程公开项目
拉萨市工程采购信息
拉萨市招标投标采购平台
拉萨市省市工程建设网